下载APP
第六章建设工程施工合同管理题库
题数
38
考试分类
建设工程合同管理>第六章建设工程施工合同管理
售价
¥5
收藏
分享
去刷题
章节目录
简介
建设工程合同管理-第六章建设工程施工合同管理
...更多
题目预览
【多选题】
[1/38]根据标准施工合同通用条款的规定，承包人可以提出费用补偿的有（）。
A.
延误发放图纸
B.
不可抗力不能按期竣工
C.
其他承包商的干扰
D.
发包人原因导致工程质量缺陷
E.
异常恶劣的气候条件
参考答案：
A C D
参考解析：
本题可用排除法。
【多选题】
[2/38]承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求向监理人递交索赔报告的事件可能是（）。
A.
施工图纸延误
B.
发包人原因导致暂停施工
C.
监理人发布错误的指令
D.
工程变更，工程量增加
E.
施工中遇到大雨天气
参考答案：
A B C D
参考解析：
承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求向监理人递交索赔报告的事件可能是：应由业主承担风险的事件；业主的违约行为；监理人的失职行为；执行监理人指令后对补偿不满意。
【单选题】
[3/38]某工程合同金额为500万元。调价因素为A、B、C三项，其在合同价中的比重分别为20%、10%、25%，在合同基期的价格指数分别为105，102，110...
A.
509.55万元
B.
509.38万元
C.
509.26万元
D.
509.47万元
参考答案：
A
参考解析：
无
【单选题】
[4/38]发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。
A.
7
B.
14
C.
28
D.
56
参考答案：
D
参考解析：
发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。
【单选题】
[5/38]标准施工合同文件通用条款规定的基准日期指投标截止日前第（）天。
A.
14
B.
21
C.
28
D.
56
参考答案：
C
参考解析：
无
【单选题】
[6/38]通用条件内以投标截止日前第28天定义为（）作为划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。
A.
基准日期
B.
下达开工令
C.
合同签字日
D.
风险事件发生日
参考答案：
A
参考解析：
通用条款规定的基准日期指投标截至日前第28天。规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。
【单选题】
[7/38]在施工索赔中，监理人作出的处理索赔的决定（）。
A.
承包人必须接受
B.
承包人可以不接受
C.
仲裁机构应予以认可
D.
排除了法院的诉讼管辖
参考答案：
B
参考解析：
承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按合同争议解决。
【单选题】
[8/38]下列关于专业分包的说法错误的是（）。
A.
施工专业分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
B.
专业分包工程通过竣工验收后，对其施工的工程质量不再承担责任
C.
施工专业分包人应当编制专业工程的施工组织设计和进度计划
D.
施工专业分包人在完成约定的施工任务后，获得包括施工成本、管理成本、利润等全部收入
参考答案：
B
参考解析：
施工专业分包工程通过竣工验收后，分包人对分包工程仍需承担质量缺陷的修复责任，缺陷责任期和保修期的期限按照施工总承包合同的约定执行。
【单选题】
[9/38]承包商按投标文件中承诺的数量和型号将施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程质量，要求承包商增加。根据《施工合同示范文本》，承包商对...
A.
可以拒绝执行
B.
应当执行，但可获得费用补偿
C.
应当执行，但可获得费用和利润的补偿
D.
应当执行，不能获得补偿
参考答案：
D
参考解析：
承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，监理人有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。
【单选题】
[10/38]监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是（）。
A.
停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期
B.
停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
C.
停工责任在承包人，因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任
D.
停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期
参考答案：
D
参考解析：
停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；如果停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。如果因工程师未及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任。